【招标信用】[JXSZXZFCG2024Z02]安福县羊狮慕康养小镇品质提升工程合同公示

安福县羊狮慕康养小镇品质提升工程合同 甲方：安福县羊狮慕镇人民政府 乙方：江西太山建设有限公司 合同签订地：羊狮慕镇人民政府办公室 2024 年 11 月 日 安福县羊狮慕康养小镇品质提升工程合同 甲 方（采购人）：安福县羊狮慕镇人民政府 乙 方（成交供应商）：江西太山建设有限公司 甲方就安福县羊狮慕康养小镇品质提升工程委托江西省朝旭企业管理咨询有限公司进行竞争性谈判采购（项目编号：JXSZXZFCG2024Z02），经评标委员会评定，成交供应商为乙方。根据《中华人民共和国民法典》及 自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本项目一致，订立本合同。 合同协议条款将由采购人（甲方）与成交供应商（乙方）根据谈判文件和响应文件并结合本工 提出的合同协议条款主要内容，涉及响应供应商的条款在响应文件中进行承诺。 1、工期 1.1 工程工期：自合同签订之日起计 90 天内完成项目实施并验收合格。 1.2 工期延误 如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工 时间的期限： （1）额外的或附加的工程数量。 （2）由甲方原因造成的延误、障碍、停止。 （3）不可抗力。 （4）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按下列第（2）条。 （1）乙方在承诺书中自报的赔偿费和限额。 （2）按合同工期每推延壹天赔偿合同价格的 0.5%。限额为合同价格的 10%。甲方从乙方支付的履 费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。如果乙方在达到最高限额后仍 2.质量与安全 2.1 工程质量 2.1.1本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，乙方应按现行的国家施工 施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。 2.1.2 因乙方原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直到达到合 返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙方承诺的质量等级达不到约定 条支付赔偿金。 （1）乙方承诺书中自报的赔偿金。 （2）按合同总价格 1905816.16 元； 2.1.3 因甲方原因达不到质量等级约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。 2.2 工程安全 严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例 规的规定。 3.合同价款与支付 3.1 合同价款的确定及调整 3.1.1 成交供应商的最终报价即为成交价，成交价即为合同价，任何一方不得擅自改变。 3.2 付款方式：合同签订进场施工后预付合同价的 20%，以后按工程实际进度付款，工程竣工验收 部门结算终审后，付至工程结算价款的 97%，余 3%作为质量保证金，待质保期满、质保验收合格 4.保修 4.1 提供 5 年的免费质量保修期（国家另有强制规定，从其规定），质保期从验收合格之日起计算。 5.技术规范 本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。 5.1 本工程采用的技术规范：国家现行有关技术，施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政 5.2 对材料的质量和试验要求：材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检验报告，材料试验应按 5.3 对施工工艺的特殊要求：按国家有关现行规范标准。 6、争议 6.1 在合同执行中，如发生纠纷，双方应友好地协商解决，协商不成时，双方同意将争议提交合同签订地人民法院起诉。 6.2 诉讼费用（包括但不限于诉讼费，保全费，诉责险费，律师费）除法院另有判决外，应有败诉方承担。 7.其他 7.1 本合同一式四份，以中文书写，甲方执贰份，乙方和采购代理机构各执一份。 7.2 本合同签订后，如需要修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议作为本合同的组 7.3 甲方和乙方应当自《成交通知书》发出之日起 5 个工作日内，根据谈判文件和乙方的响应文件订 离合同实质性内容的其他协议。 7.4 合同履行中，甲方如需追加与本项目相关的资料信息，在不改变合同其他条款的前提下，可以与 同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 8.违约责任 8.1 未经甲方许可，乙方不得将甲方的现状及需求情况提供给任何第三方，若发生侵权事件，则由乙 切经济及法律责任，并向甲方赔偿因此所受到的损失，赔偿上限为合同总金额。 8.2 乙方应按合同约定及时提交成果，若发生逾期的，每逾期 1 日，乙方向甲方按合同总金额的 1%支 8.3 乙方应向甲方提供符合合同要求的服务，若乙方提供的服务不符合该标准的，若超过合同约定提 向甲方退回已支付的费用。若因此造成甲方损失的，还需赔偿甲方该损失，赔偿上限为合同总金额。 8.4 因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应承担相应法律责任。而乙方违约行为为此造 赔偿责任。 9.不可抗力 9.1 如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应 时间。 9.2 本条件所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争 商定的事件。 9.3 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方 采取必要的措施，双方应通过友好协商的方式，尽快解决本合同的执行问题。 本合同于 2024 年 11 月 日签订，本合同一式<陆>份，以中文书写。甲方执<贰>份，乙方执<贰> 方签字盖章之日起生效。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编码： 邮政编码： 年 月 日 年 月 日