吉水县螺田镇亿田村公陂组美丽乡村 建设项目 施 工 合 同 甲方：吉水县螺田镇人民政府 乙方：江西程峰建设工程有限公司 合同签订地：吉水县螺田镇人民政府 2025 年 2 月 日 吉水县螺田镇亿田村公陂组美丽乡村建设项目 甲 方（采购人）：吉水县螺田镇人民政府 乙 方（成交供应商）：江西程峰建设工程有限公司 甲方就吉水县螺田镇亿田村公陂组美丽乡村建设项目委托吉 安市嘉翊航项目管理有限公司进行竞争性谈判采购（项目编号：JAJYH-2025-CG03），经评标委员会评定，成交供应商为乙方。根 据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本项目一致，订立 本合同。 合同协议条款将由采购人（甲方）与成交供应商（乙方）根据 谈判文件和响应文件并结合本工程具体情况依法签订。以下为采购 人提出的合同协议条款主要内容，涉及响应供应商的条款在响应文 件中进行承诺。 1、工期 1.1 工程工期：自合同签订之日起计 30 天内完成项目实施并验收合 格。 1.2 工期延误 如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙 方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣 工时间的期限： （1）额外的或附加的工程数量。 （2）由甲方原因造成的延误、障碍、停止。 （3）不可抗力。 （4）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向 甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按下列第（2）条。 （1）乙方在承诺书中自报的赔偿费和限额。 （2）按合同工期每推延壹天赔偿合同价格的 0.5%。限额为合同价 格的 10%。甲方从乙方支付的履约保证金中扣除此项赔偿费。此赔 偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责 任。如果乙方在达到最高限额后仍不能完工，甲方可考虑终止合同。 2.质量与安全 2.1 工程质量 2.1.1 本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上 要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图 纸、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。 2.1.2 因甲方原因达不到质量等级约定条件，由甲方承担返工的经 济支出，工期相应顺延。 2.2 工程安全 严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建 筑法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》等 法律和法规的规定。 3.合同价款与支付 3.1 合同价款的确定及调整 3.1.1 成交供应商的最终报价即为成交价，成交价即为合同价，任 何一方不得擅自改变。 合同价：壹佰伍拾玖万玖仟柒佰贰拾陆圆整（小写：*** 元） 3.2 付款方式：项目竣工验收并经财政结算评审后支付至结算评审 金额的 97%，余款 3%自竣工交付之日起一年后无质量问题一次性无 息支付。 4.保修 4.1 提供 1 年的免费质量保修期，质保期从验收合格之日起计算。 5.技术规范 本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地 方标准。 5.1 本工程采用的技术规范：国家现行有关技术，施工及验收规范 和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。 5.2 对材料的质量和试验要求：材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检验报告，材料试验应按国家有关规定进行检证取样及送检）。 5.3 对施工工艺的特殊要求：按国家有关现行规范标准。 6、争议 6.1 在合同执行中，如发生纠纷，双方应友好地协商解决，协商不成 时，双方同意将争议提交合同签订地人民法院起诉。 6.2 诉讼费用（包括但不限于诉讼费，保全费，诉责险费，律师费）除法院另有判决外，应有败诉方承担。 7.其他 7.1 本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方和采购代理机构各 执贰份。 7.2 本合同签订后，如需要修改，经双方协商一致后，可以签订补充 协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 7.3 甲方和乙方应当自《成交通知书》发出之日起 5 个工作日内，根 据谈判文件和乙方的响应文件订立书面合同。乙方不得与甲方再订立 背离合同实质性内容的其他协议。 7.4 合同履行中，甲方如需追加与本项目相关的资料信息，在不改变 合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充 合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 8.违约责任 8.1 未经甲方许可，乙方不得将甲方的现状及需求情况提供给任何第 三方，若发生侵权事件，则由乙方负责处理，乙方应承担可能发生的 一切经济及法律责任，并向甲方赔偿因此所受到的损失，赔偿上限为 合同总金额。 8.2 乙方应按合同约定及时提交成果，若发生逾期的，每逾期 1 日，乙方向甲方按合同总金额的 1%支付违约金，赔偿完到款金额为止。 8.3 乙方应向甲方提供符合合同要求的服务，若乙方提供的服务不符 合该标准的，若超过合同约定提交时间时，甲方有权解约合同，乙方 应向甲方退回已支付的费用。若因此造成甲方损失的，还需赔偿甲方 该损失，赔偿上限为合同总金额。 8.4 因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应承担相应法 律责任。而乙方违约行为为此造成超出合同价款的损失由乙方继续承 担赔偿责任。 9.不可抗力 9.1 如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响 合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响 的时间。 9.2 本条件所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方 商定的事件。 9.3 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗 力一方应尽快将事故通知另一方。如乙方受不可抗力影响，仍然有责 任采取必要的措施，双方应通过友好协商的方式，尽快解决本合同的 执行问题。 本合同于 2025 年 2 月 日签订，本合同一式<陆>份，以中文书写。甲方执<贰>份，乙方执<贰>份，代理机构执<贰>份，合 同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 开户银行： 开户银行：中国建设银行股 份有限公司吉安吉州支行 账号： 账号：36001451040052505109 年 月 日 年 月 日