【招标公告】江西兴成项目管理有限公司关于江西省瑞金市人民法院瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目（项目编号：JXXC2025-GZ-C002）竞争性磋商公告
【招标公告】江西兴成项目管理有限公司关于江西省瑞金市人民法院瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目（项目编号：JXXC2025-GZ-C002）竞争性磋商公告：本条项目信息由剑鱼标讯江西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 江西 赣州市 | 采购单位 | 瑞金市人民法院 |
| 招标代理机构 | 江西兴成项目管理有限公司 | 项目名称 | 江西省瑞金市人民法院瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
江西兴成项目管理有限公司关于江西省瑞金市人民法院瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目（项目编号：JXXC2025-GZ-C002）竞争性磋商公告
项目概况
瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目的潜在响应供应商应在赣云采平台获取磋商文件，并于2025年5月19日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JXXC2025-GZ-C002
项目名称：瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目
预算金额：577647.29元
最高限价：577647.29元
采购需求：
合同履行期限：成交通知书发出后20日内签订合同，签订合同后开始进场施工，工期为2个月。
本项目不接受联合体响应。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1 具有独立承担民事责任的能力；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：
4.1 中小企业政策
本项目专门面向中小企业采购。工程由中小企业承建，即工程施工单位须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
5.本项目的特定资格要求：
5.1 具有 建筑工程总承包三级以上（含三级）资质（或建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含二级）资质）；
5.2 具有有效的安全生产许可证；
5.3 拟派项目负责人具备二级以上（含二级）专业注册建造师证书（不含临时执业证书）和B类安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）；
5.4 外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记，赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。
5.5 其他特定资格要求：无
三、获取磋商文件
时间：2025年5月9日00:00至2025年5月15日23:30（提供期限自本公告发布之日起不得少于五个工作日）；
地点：赣云采平台（网址：https://www.jxgyc.com/index.html）；
方式：网上报名和下载采购文件。
售价：0.00元，本项目不收取采购文件工本费。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
提交响应文件截止时间：2025年5月19日09点30分（北京时间）
开标时间：2025年5月19日09点30分（北京时间）
地点： 赣州市公共资源交易中心瑞金市分中心（江西省瑞金市经开区（沙洲坝镇）胜利大道西（行政审批局3号楼2楼开标室）），届时请响应商代表携带其本人身份证原件、响应文件（响应供应商应按照要求，提交一式叁份磋商响应文件（1 份正本、2份副本））出席磋商会，逾期送达或未按磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、响应保证金：
本项目不收取响应保证金。
2、磋商响应文件份数和签署：
2.1 响应供应商应按照要求，提交一式叁份磋商响应文件（1 份正本、2份副本）， 磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
2.2 磋商响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页磋 商响应文件。
2.3 磋商响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用 A4 纸，宣传材料除外）。
2.4 磋商响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件附在磋商响 应文件正本中。副本可以采用复印件。
2.5 除响应供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增 删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。
3、采购代理服务费：本项目将向成交供应商收取采购代理服务费，具体收费标准详见磋商文件。
4、政府采购政策：本项目采购将落实小微企业、监狱企业、节能环保、残疾人福利性单位等政府采购政策，具体规定详见磋商文件。
七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：瑞金市人民法院
地 址： 瑞金市七彩大道西侧
联系方式： 15970898451
2.采购代理机构信息
名 称：江西兴成项目管理有限公司
地 址：江西省瑞金市象湖镇瑞金大道赣闽商贸物流园15#楼101铺二楼
项目联系人： 刘先生
电 话： 18070480773
电子函件：305156256@qq.com
2025年05月08日
项目概况
瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目的潜在响应供应商应在赣云采平台获取磋商文件，并于2025年5月19日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JXXC2025-GZ-C002
项目名称：瑞金法院执行事务中心升级改造工程项目
预算金额：577647.29元
最高限价：577647.29元
采购需求：
| 序号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元人民币） |
| 1 | 瑞金法院执行事务中心升级改造工程（国内工程） | 1 | 项 | 577647.29 |
合同履行期限：成交通知书发出后20日内签订合同，签订合同后开始进场施工，工期为2个月。
本项目不接受联合体响应。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1 具有独立承担民事责任的能力；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：
4.1 中小企业政策
本项目专门面向中小企业采购。工程由中小企业承建，即工程施工单位须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
5.本项目的特定资格要求：
5.1 具有 建筑工程总承包三级以上（含三级）资质（或建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含二级）资质）；
5.2 具有有效的安全生产许可证；
5.3 拟派项目负责人具备二级以上（含二级）专业注册建造师证书（不含临时执业证书）和B类安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）；
5.4 外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记，赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。
5.5 其他特定资格要求：无
三、获取磋商文件
时间：2025年5月9日00:00至2025年5月15日23:30（提供期限自本公告发布之日起不得少于五个工作日）；
地点：赣云采平台（网址：https://www.jxgyc.com/index.html）；
方式：网上报名和下载采购文件。
售价：0.00元，本项目不收取采购文件工本费。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
提交响应文件截止时间：2025年5月19日09点30分（北京时间）
开标时间：2025年5月19日09点30分（北京时间）
地点： 赣州市公共资源交易中心瑞金市分中心（江西省瑞金市经开区（沙洲坝镇）胜利大道西（行政审批局3号楼2楼开标室）），届时请响应商代表携带其本人身份证原件、响应文件（响应供应商应按照要求，提交一式叁份磋商响应文件（1 份正本、2份副本））出席磋商会，逾期送达或未按磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、响应保证金：
本项目不收取响应保证金。
2、磋商响应文件份数和签署：
2.1 响应供应商应按照要求，提交一式叁份磋商响应文件（1 份正本、2份副本）， 磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
2.2 磋商响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页磋 商响应文件。
2.3 磋商响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用 A4 纸，宣传材料除外）。
2.4 磋商响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件附在磋商响 应文件正本中。副本可以采用复印件。
2.5 除响应供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增 删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。
3、采购代理服务费：本项目将向成交供应商收取采购代理服务费，具体收费标准详见磋商文件。
4、政府采购政策：本项目采购将落实小微企业、监狱企业、节能环保、残疾人福利性单位等政府采购政策，具体规定详见磋商文件。
七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：瑞金市人民法院
地 址： 瑞金市七彩大道西侧
联系方式： 15970898451
2.采购代理机构信息
名 称：江西兴成项目管理有限公司
地 址：江西省瑞金市象湖镇瑞金大道赣闽商贸物流园15#楼101铺二楼
项目联系人： 刘先生
电 话： 18070480773
电子函件：305156256@qq.com
2025年05月08日
剑鱼标讯江西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
