【招标结果】兴国县矿产品加工产业园高位水池建设工程劳务服务采购

兴国县矿产品加工产业园高位水池建设工程劳务服务采购
兴国县正达建筑工程有限公司承建的
兴国县矿产品加工产业园高位水池建设工程需采购
项目劳务服务，现以公开询价方式确定供应商，欢迎符合条件的劳务单位参与报价。
一、
项目概况：
1、项目名称：
兴国县矿产品加工产业园高位水池建设工程
2、项目地点：
兴国县
埠头
乡（镇）
3、采购需求：
劳务
二
、公告期限：
请按以下要求于
2026
年
1-
月
5
日下午
17点30分之前将纸质版报价文件
（
1
份正本、
1
份副本
分开密封
）
盖章密封后送至兴国县凤凰大道
246号（老法院）4楼405室。
三、报价方式：
1、扫描下方二维码下载报价文件，报价文件（均须加盖公章）包含：
报价清单表、服务承诺、营业执照复印件、法人身份证复印件或法定代表人授权委托书、施工劳务企业备案资质证书复印件、有效的安全生产许可证、信用中国网站（
www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告（查询时间在报价截止前10日内）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询截图。
2、报价文件填写完成后，一律采用A4纸打印，签字且加盖响应单位公章后，装订成册后入袋密封（
单个供应商对多个品目进行响应时，需按品目单独分开密封提交
），封口处应加盖响应单位公章，报价文件袋应按要求填写封面（附件五），并加盖响应单位公章，按公告期限要求送至兴国县凤凰大道
246号（老法院）4楼。
送达报价文件时，递交人须出示公司法人身份证原件或附件四（法定代表人授权委托书及双方身份证复印件），并提交报名表（详见报名附件）。未按要求提供身份证明材料的，采购人将不予接收报价文件。
四、公开询价评审办法：
本次公开询价采用最低评标价法（按报价下浮率最高者中标）。采购单位评审小组通过对报价单位的报价文件进行符合性资格审查，满足
3家及以上后，排名按报价下浮率从小至大各自排名。报价下浮率最高者为中标人，低于成本价或恶意竞价者按废标处理。
五、
公开询价
采购
内容：
详见二维码
注：
1、以上采购内容包括但不限于项目清单内容，项目特征最终以图纸和预算清单内容为准，如有超出清单内容范围的劳务服务，中标单位需按照采购单位完成，该部分费用已包含在控制单价中，不再单独计取。
2、
甲方每月支付乙方上月结算工程款的
80%(剩余款项不计利息)。乙方执行完本合同约定施工任务的，工程完工，验收合格后支付至结算价款的90%，项目完成财政结算后支付至不超过结算价的97%，剩余部分作为保证金(注:保证金包括:环保保证金、质量保证金、农民工工资保证金、安全生产保证金、民事纠纷处理保证金)，待缺陷责任期满后（质保期为项目竣工验收合格后两年）无质量问题以及不存在其他经济纠纷一次性无息退还。
3、
所有作业人员进入施工现场前需由中标单位购买相应保险，特种作业人员须持证上岗，如若因中标单位作业人员操作、管理或个人过失导致安全事故的，由中标单位承担一切责任。
4、报价包含
3%
增值税专用发票。
六、与采购劳务服务相关的要求：
1、本次公开询价为劳务服务整体采购，报价采用控制单价统一下浮报价，响应劳务服务单位报价时须写明控制单价统一下浮系数。如报价下浮率相同，则营业执照注册资本高的获得中选资格（中选资格顺延至第二名）。采购单位在确定成交劳务服务单位后有权对劳务服务做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至劳务服务单位。本次采购工程量为暂估量，最终结算工程量以采购单位验收合格认可的完成工程量为准，若采购单位在本次采购合同履行期内实际工程量未达到约定采购工程量，响应方不得追究采购单位责任。
2、工期要求
本劳务服务计划工期总日历天数：
_
30
_天。具体开工日期以采购人书面通知为准。中标人须指定一名现场负责人（提供任命书及联系方式），常驻现场，负责协调管理。中标人须服从采购人现场统一调度，根据施工进度计划及采购人现场管理人员的指令，配备足够数量的劳务人员，确保施工连续、工期不延误。采购人现场管理人员在日常巡查或考勤核对时，发现中标人实际到场人数（或持证特种作业人数）未达到要求且无正当理由的，第一次书面警告，要求 24小时内补足。逾期未补足的，每少1人每日按 300元 标准扣除工程款（或支付违约金），直至人员补足为止。累计出现3次以上人员不足情形的，采购人有权单方解除合同，并要求中标人承担由此造成的工期延误等损失。
因中标人原因导致工期延误的，每逾期一日，按合同总价的千分之一向采购人支付违约金。
非中标人原因（如采购人设计变更、不可抗力等）造成的工期延误，经采购人书面确认后，工期相应顺延，中标人不承担违约责任。
3、质量标准
中标人必须严格按照施工图纸、现行施工及验收规范、采购人及业主的质量要求进行施工。工程质量须一次性验收合格，并满足项目业主及监理单位的验收标准。因中标人施工质量不合格导致的返工、修复等，所有费用（包括人工、机械、辅材等）由中标人自行承担。
返工造成甲供材料（由采购人或业主提供的材料）损失的，中标人应按甲供材料的实际采购价格全额赔付。
若中标人拒绝或拖延返工，采购人有权委托第三方进行修复，所产生费用（包括但不限于第三方修复费、甲供材料损失等）从中标人工程款或质保金中直接扣除，且采购人有权追究中标人的违约责任。
4、安全管理和文明施工
中标人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立安全生产责任制，配备专职或兼职安全员。施工现场必须设置明显的安全警示标志，做好临边、洞口、用电、机械等危险源防护。
每日施工结束后，必须对各自施工区域进行全面清扫，清理散落的物料、建筑垃圾及包装废料，保持作业面、通道及出入口干净整洁。清扫产生的垃圾应分类堆放到指定地点，并按项目部要求进行装车、外运、处置及消纳，该部分费用已全部包含在本次采购控制单价（总价）中，不再另行支付。
5、
响应供应商已在本项目任一采购环节中，中选与本次采购标的直接对应的材料供应的，不得获得本次成交资格，成交资格顺延至评审排名第二名的候选人。本项目其他标段、其他房屋、其他专业或与本次采购标的不直接对应的材料，不属于上述限制情形，不影响供应商参与本次采购及成交。
“直接对应”由采购人根据本次采购标的的工程部位、专业类别、标段划分及合同包范围予以认定。
出现下列情况之一的，应予废标：
（
1）未提供营业执照（营业执照经营范围须满足采购相关需求内容）、法人身份证等所需资料有效复印件，且加盖响应单位公章。
（
2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（
3）询价响应内容没有响应询价文件要求或报价文件有缺少情况。
（
4）出现影响采购公正的违法、违规行为。
（
5）因重大变故，采购任务取消。
（
6）响应公司之间存在以下关联关系的，招标人认为会影响采购公平的
① 法定代表人、控股股东或实际控制人为同一人；
② 相互之间存在直接控股、管理关系；
③ 注册地址或主要经营地址相同；
④ 资料存在雷同、文件错误一致等明显可辨别一致的；
⑤ 其他经查证确实存在串通投标情形的。
（
7）法律、法规规定其他满足废标情况。
6、中选劳务公司须在中选公示无异议后 7日内与我方签订合同。关于合同内容和相关条款，供应商在领取询价文件时可同步扫码领取我方合同模板，供应商提交响应文件时即视为已确认相关合同内容。中标公示后无正当理由拒签的，将被列入我公司供应商黑名单，一年内禁止参与我公司所有采购活动。
7、文件最终解释权归采购单位所有。
★响应供应商必须完全响应以上
采购要求
，否则视为无效询价响应。
七
、联系方式：
采购单位：兴国县正达建筑工程有限公司兴国县矿产品加工产业园高位水池建设工程经理部
地址：赣州市兴国县文明大道
G319（将军园苏园游客服务中心二楼）
项目联系人：雷
工
/（17770102363）
联系电话：
***
只织